Юристы практики разрешения споров с застройщиками сопровождали дело о взыскании убытков, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, компенсации убытков за вынужденный наем жилья.
Замоскворецкий районный суд г. Москвы в удовлетворении исковых требований в части взыскания убытков за вынужденный наем жилья отказал ввиду недоказанности причинно-следственной связи между наймом жилья и просрочкой застройщика в передачи квартиры.
Наши юристы в интересах истца составили и подали на вышеуказанное решение апелляционную жалобу. В обоснование жалобы нами было указано, что на момент спорных правоотношений истец была зарегистрирована в населенном пункте, находящемся на значительном расстоянии от места фактического проживания и работы, у нее отсутствовало на праве собственности жилое помещение в г. Москве.
Заключив с ответчиком договор, истец была вправе рассчитывать на своевременную передачу квартиры по договору и в период просрочки застройщика по передаче квартиры вынужденно продолжала нести затраты по найму жилого помещения.
Апелляционным определением Московского городского суда (дело № 33-8101/2023) решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы в части отказа во взыскании убытков за вынужденный наем квартиры отменено, требования нашего доверителя удовлетворены.